日前,最高人民法院公布《第八次全國法院民事商事審判工作會議(民事部分)紀要》,指導各級人民法院依法公正審理各類民事案件。《紀要》共8個部分36條,涉及婚姻家庭糾紛案件、侵權糾紛案件、房地產(chǎn)糾紛案件、物權糾紛案件、勞動爭議糾紛案件、建設工程施工合同糾紛案件審理及民事審判程序等方面內(nèi)容!都o要》明確,用人單位在勞動合同期限內(nèi)通過“末位淘汰”或“競爭上崗”等形式單方解除勞動合同,勞動者可以用人單位違法解除勞動合同為由,請求用人單位繼續(xù)履行勞動合同或者支付賠償金。
最高法民一庭負責人表示,“末位淘汰”與解除勞動合同之間不能等同,解除勞動合同必須要依法進行。從勞動合同法看,我國法律沒有允許用人單位與勞動者在勞動合同中約定以“末位淘汰”為由解除勞動合同,可見企業(yè)管理考核中的末位員工被“淘汰”,缺乏法律依據(jù)。
據(jù)介紹,這份紀要還對勞動爭議訴裁審銜接中的一些問題進行了規(guī)范,便于勞動合同當事人依法行使訴權
第八次全國法院民事商事審判工作會議(民事部分)紀要全文:
第八次全國法院民事商事審判工作會議(民事部分)紀要(11月30日)
關鍵詞:
婚姻家庭 侵權 房地產(chǎn) 物權 勞動爭議 建設工程施工合同 民事訴訟程序
2015年12月23日至24日,最高人民法院在北京召開第八次全國法院民事商事審判工作會議。通過討論,對當前和今后一段時期更好開展民事審判工作形成如下紀要。
一、民事審判工作總體要求
我國正處于奮力奪取全面建成小康社會的決勝階段,人民法院面臨的機遇和挑戰(zhàn)前所未有,民事審判工作的責任更加重大。作為人民法院工作重要組成部分的民事審判工作,當前和今后一段時期的主要任務是:深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以系列重要講話精神為指導,按照“五位一體”總體部署,協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的目標,堅持司法為民、公正司法,充分發(fā)揮民事審判職能作用,服務創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念,堅持依法保護產(chǎn)權、尊重契約自由、依法平等保護、權利義務責任相統(tǒng)一、倡導誠實守信以及程序公正與實體公正相統(tǒng)一“六個原則”,積極參與社會治理,切實提升司法公信力,為如期實現(xiàn)全面建成小康社會提供有力司法服務和保障。
二、關于婚姻家庭糾紛案件的審理
審理好婚姻家庭案件對于弘揚和中華民族傳統(tǒng)美德,傳遞正能量,促進家風建設,維護婚姻家庭穩(wěn)定,具有重要意義。要注重探索家事審判工作規(guī)律,積極穩(wěn)妥開展家事審判方式和工作機制改革試點工作;做好反家暴法實施工作,及時總結(jié)人民法院適用人身安全保護令制止家庭暴力的成功經(jīng)驗,促進社會健康和諧發(fā)展。
(一)關于未成年人保護問題
1.在審理婚姻家庭案件中,應注重對未成年人權益的保護,特別是涉及家庭暴力的離婚案件,從未成年子女利益最大化的原則出發(fā),對于實施家庭暴力的父母一方,一般不宜判決其直接撫養(yǎng)未成年子女。
2.離婚后,不直接撫養(yǎng)未成年子女的父母一方提出探望未成年子女訴訟請求的,應當向雙方當事人釋明探望權的適當行使對未成年子女健康成長、人格塑造的重要意義,并根據(jù)未成年子女的年齡、智力和認知水平,在有利于未成年子女成長和尊重其意愿的前提下,保障當事人依法行使探望權。
3.祖父母、外祖父母對父母已經(jīng)死亡或父母無力撫養(yǎng)的未成年孫子女、外孫子女盡了撫養(yǎng)義務,其定期探望孫子女、外孫子女的權利應當?shù)玫阶鹬兀⒂袡嗤ㄟ^訴訟方式獲得司法保護。
(二)關于夫妻共同財產(chǎn)認定問題
4.婚姻關系存續(xù)期間以夫妻共同財產(chǎn)投保,投保人和被保險人同為夫妻一方,離婚時處于保險期內(nèi),投保人不愿意繼續(xù)投保的,保險人退還的保險單現(xiàn)金價值部分應按照夫妻共同財產(chǎn)處理;離婚時投保人選擇繼續(xù)投保的,投保人應當支付保險單現(xiàn)金價值的一半給另一方。
5.婚姻關系存續(xù)期間,夫妻一方作為被保險人依據(jù)意外傷害保險合同、健康保險合同獲得的具有人身性質(zhì)的保險金,或者夫妻一方作為受益人依據(jù)以死亡為給付條件的人壽保險合同獲得的保險金,宜認定為個人財產(chǎn),但雙方另有約定的除外。
婚姻關系存續(xù)期間,夫妻一方依據(jù)以生存到一定年齡為給付條件的具有現(xiàn)金價值的保險合同獲得的保險金,宜認定為夫妻共同財產(chǎn),但雙方另有約定的除外。
三、關于侵權糾紛案件的審理
審理好侵權損害賠償案件對于保護民事主體的合法權益,明確侵權責任,預防并制裁侵權行為,促進社會公平正義具有重要意義。要總結(jié)和運用以往審理侵權案件所積累下來的成功經(jīng)驗,進一步探索新形勢下侵權案件的審理規(guī)律,更加強調(diào)裁判標準和裁判尺度的統(tǒng)一。當前,要注意以下幾方面問題:
(一)關于侵權責任法實施中的相關問題
6.鑒于侵權責任法第十八條明確規(guī)定被侵權人死亡,其近親屬有權請求侵權人承擔侵權責任,并沒有賦予有關機關或者單位提起請求的權利,當侵權行為造成身份不明人死亡時,如果沒有賠償權利人或者賠償權利人不明,有關機關或者單位無權提起民事訴訟主張死亡賠償金,但其為死者墊付的醫(yī)療費、喪葬費等實際發(fā)生的費用除外。
7.依據(jù)侵權責任法第二十一條的規(guī)定,被侵權人請求義務人承擔停止侵害、排除妨害、消除危險等責任,義務人以自己無過錯為由提出抗辯的,不予支持。
8.殘疾賠償金或死亡賠償金的計算標準,應根據(jù)案件的實際情況,結(jié)合受害人住所地、經(jīng)常居住地、主要收入來源等因素確定。在計算被扶養(yǎng)人生活費時,如果受害人是農(nóng)村居民但按照城鎮(zhèn)標準計算殘疾賠償金或者死亡賠償金的,其被扶養(yǎng)人生活費也應按照受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出標準計算。被扶養(yǎng)人生活費一并計入殘疾賠償金或者死亡賠償金。
(二)關于社會保險與侵權責任的關系問題
9.被侵權人有權獲得工傷保險待遇或者其他社會保險待遇的,侵權人的侵權責任不因受害人獲得社會保險而減輕或者免除。根據(jù)社會保險法第三十條和四十二條的規(guī)定,被侵權人有權請求工傷保險基金或者其他社會保險支付工傷保險待遇或者其他保險待遇。
10.用人單位未依法繳納工傷保險費,勞動者因第三人侵權造成人身損害并構成工傷,侵權人已經(jīng)賠償?shù),勞動者有權請求用人單位支付除醫(yī)療費之外的工傷保險待遇。用人單位先行支付工傷保險待遇的,可以就醫(yī)療費用在第三人應承擔的賠償責任范圍內(nèi)向其追償。
(三)關于醫(yī)療損害賠償責任問題
11.患者一方請求醫(yī)療機構承擔侵權責任,應證明與醫(yī)療機構之間存在醫(yī)療關系及受損害的事實。對于是否存在醫(yī)療關系,應綜合掛號單、交費單、病歷、出院證明以及其他能夠證明存在醫(yī)療行為的證據(jù)加以認定。
12.對當事人所舉證據(jù)材料,應根據(jù)法律、法規(guī)及司法解釋的相關規(guī)定進行綜合審查。因當事人采取偽造、篡改、涂改等方式改變病歷資料內(nèi)容,或者遺失、銷毀、搶奪病歷,致使醫(yī)療行為與損害后果之間的因果關系或醫(yī)療機構及其醫(yī)務人員的過錯無法認定的,改變或者遺失、銷毀、搶奪病歷資料一方當事人應承擔相應的不利后果;制作方對病歷資料內(nèi)容存在的明顯矛盾或錯誤不能作出合理解釋的,應承擔相應的不利后果;病歷僅存在錯別字、未按病歷規(guī)范格式書寫等形式瑕疵的,不影響對病歷資料真實性的認定。
四、關于房地產(chǎn)糾紛案件的審理
房地產(chǎn)糾紛案件的審判歷來是民事審判的重要組成部分,審理好房地產(chǎn)糾紛案件對于保障人民安居樂業(yè),優(yōu)化土地資源配置,服務經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化升級以及國家房地產(chǎn)政策的調(diào)整,房地產(chǎn)糾紛案件還會出現(xiàn)新情況、新問題,要做好此類糾紛的研究和預判,不斷提高化解矛盾的能力和水平。
(一)關于合同效力問題
13.城市房地產(chǎn)管理法第三十九條第一款第二項規(guī)定并非效力性強制性規(guī)定,當事人僅以轉(zhuǎn)讓國有土地使用權未達到該項規(guī)定條件為由,請求確認轉(zhuǎn)讓合同無效的,不予支持。
14.物權法第一百九十一條第二款并非針對抵押財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的效力性強制性規(guī)定,當事人僅以轉(zhuǎn)讓抵押房地產(chǎn)未經(jīng)抵押權人同意為由,請求確認轉(zhuǎn)讓合同無效的,不予支持。受讓人在抵押登記未涂銷時要求辦理過戶登記的,不予支持。
(二)關于一房數(shù)賣的合同履行問題
15.審理一房數(shù)賣糾紛案件時,如果數(shù)份合同均有效且買受人均要求履行合同的,一般應按照已經(jīng)辦理房屋所有權變更登記、合法占有房屋以及合同履行情況、買賣合同成立先后等順序確定權利保護順位。但惡意辦理登記的買受人,其權利不能優(yōu)先于已經(jīng)合法占有該房屋的買受人。對買賣合同的成立時間,應綜合主管機關備案時間、合同載明的簽訂時間以及其他證據(jù)確定。
(三)關于以房抵債問題
16.當事人達成以房抵債協(xié)議,并要求制作調(diào)解書的,人民法院應當嚴格審查協(xié)議是否在平等自愿基礎上達成;對存在重大誤解或顯失公平的,應當予以釋明;對利用協(xié)議損害其他債權人利益或者規(guī)避公共管理政策的,不能制作調(diào)解書;對當事人行為構成虛假訴訟的,嚴格按照民事訴訟法第一百一十二條和《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第一百九十條、第一百九十一條的規(guī)定處理;涉嫌犯罪的,移送刑事偵查機關處理。
17.當事人在債務清償期屆滿后達成以房抵債協(xié)議并已經(jīng)辦理了產(chǎn)權轉(zhuǎn)移手續(xù),一方要求確認以房抵債協(xié)議無效或者變更、撤銷,經(jīng)審查不屬于合同法第五十二條、第五十四條規(guī)定情形的,對其主張不予支持。
(四)關于違約責任問題
18.買受人請求出賣人支付逾期辦證的違約金,從合同約定或者法定期限屆滿之次日起計算訴訟時效期間。
合同沒有約定違約責任或者損失數(shù)額難以確定的,可參照《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十九條第二款規(guī)定處理。
五、關于物權糾紛案件的審理
物權法是法律體系中的重要支柱性法律,對于明確物的歸屬,發(fā)揮物的效用,增強權利義務意識和責任意識,保障市場主體的權利和平等發(fā)展,具有重要作用。妥善審理物權糾紛案件,對于依法保護物權,維護交易秩序,促進經(jīng)濟社會發(fā)展,意義重大。
(一)關于農(nóng)村房屋買賣問題
19.在國家確定的宅基地制度改革試點地區(qū),可以按照國家政策及相關指導意見處理宅基地使用權因抵押擔保、轉(zhuǎn)讓而產(chǎn)生的糾紛。
在非試點地區(qū),農(nóng)民將其宅基地上的房屋出售給本集體經(jīng)濟組織以外的個人,該房屋買賣合同認定為無效。合同無效后,買受人請求返還購房款及其利息,以及請求賠償翻建或者改建成本的,應當綜合考慮當事人過錯等因素予以確定。
20.在涉及農(nóng)村宅基地或農(nóng)村集體經(jīng)營性建設用地的民事糾紛案件中,當事人主張利潤分配等合同權利的,應提供政府部門關于土地利用規(guī)劃、建設用地計劃及優(yōu)先滿足集體建設用地等要求的審批文件或者證明。未提供上述手續(xù)或者雖提供了上述手續(xù),但在一審法庭辯論終結(jié)前土地性質(zhì)仍未變更為國有土地的,所涉及的相關合同應按無效處理。
(二)關于違法建筑相關糾紛的處理問題
21.對于未取得建設工程規(guī)劃許可證或者未按照建設工程規(guī)劃許可證規(guī)定內(nèi)容建設的違法建筑的認定和處理,屬于國家有關行政機關的職權范圍,應避免通過民事審判變相為違法建筑確權。當事人請求確認違法建筑權利歸屬及內(nèi)容的,人民法院不予受理;已經(jīng)受理的,裁定駁回起訴。
22.因違法建筑倒塌或其擱置物、懸掛物脫落、墜落造成的損害賠償糾紛,屬于民事案件受案范圍,應按照侵權責任法有關物件損害責任的相關規(guī)定處理。
三)關于因土地承包、征收、征用引發(fā)爭議的處理問題
23.審理土地補償費分配糾紛時,要在現(xiàn)行法律規(guī)定框架內(nèi),綜合考慮當事人生產(chǎn)生活狀況、戶口登記狀況以及農(nóng)村土地對農(nóng)民的基本生活保障功能等因素認定相關權利主體。要以當事人是否獲得其他替代性基本生活保障為重要考量因素,慎重認定其權利主體資格的喪失,注重依法保護婦女、兒童以及農(nóng)民工等群體的合法權益。
(四)關于訴訟時效問題
24.已經(jīng)合法占有轉(zhuǎn)讓標的物的受讓人請求轉(zhuǎn)讓人辦理物權變更登記,登記權利人請求無權占有人返還不動產(chǎn)或者動產(chǎn),利害關系人請求確認物權的歸屬或內(nèi)容,權利人請求排除妨害、消除危險,對方當事人以超過訴訟時效期間抗辯的,均應不予支持。
25.被繼承人死亡后遺產(chǎn)未分割,各繼承人均未表示放棄繼承,依據(jù)繼承法第二十五條規(guī)定應視為均已接受繼承,遺產(chǎn)屬各繼承人共同共有;當事人訴請享有繼承權、主張分割遺產(chǎn)的糾紛案件,應參照共有財產(chǎn)分割的原則,不適用有關訴訟時效的規(guī)定。
六、關于勞動爭議糾紛案件的審理
勞動爭議案件的審理對于構建和諧勞動關系,優(yōu)化勞動力、資本、技術、管理等要素配置,激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力,推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,促進新技術新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。應當堅持依法保護勞動者合法權益和維護用人單位生存發(fā)展并重的原則,嚴格依法區(qū)分勞動關系和勞務關系,防止認定勞動關系泛化。
(一)關于案件受理問題
26.勞動人事仲裁機構作出仲裁裁決,當事人在法定期限內(nèi)未提起訴訟但再次申請仲裁,勞動人事仲裁機構作出不予受理裁決、決定或通知,當事人不服提起訴訟,經(jīng)審查認為前后兩次申請仲裁事項屬于不同事項的,人民法院予以受理;經(jīng)審查認為屬于同一事項的,人民法院不予受理,已經(jīng)受理的裁定駁回起訴。
(二)關于仲裁時效問題
27.當事人在仲裁階段未提出超過仲裁申請期間的抗辯,勞動人事仲裁機構作出實體裁決后,當事人在訴訟階段又以超過仲裁時效期間為由進行抗辯的,人民法院不予支持。
當事人未按照規(guī)定提出仲裁時效抗辯,又以仲裁時效期間屆滿為由申請再審或者提出再審抗辯的,人民法院不予支持。
(三)關于競業(yè)限制問題
28.用人單位和勞動者在競業(yè)限制協(xié)議中約定的違約金過分高于或者低于實際損失,當事人請求調(diào)整違約金數(shù)額的,人民法院可以參照《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十九條的規(guī)定予以處理。
(四)關于勞動合同解除問題
29.用人單位在勞動合同期限內(nèi)通過“末位淘汰”或“競爭上崗”等形式單方解除勞動合同,勞動者可以用人單位違法解除勞動合同為由,請求用人單位繼續(xù)履行勞動合同或者支付賠償金。
七、關于建設工程施工合同糾紛案件的審理
經(jīng)濟新常態(tài)形勢下,因建設方資金缺口增大,導致工程欠款、質(zhì)量缺陷等糾紛案件數(shù)量持續(xù)上升。人民法院要準確把握法律、法規(guī)、司法解釋規(guī)定,調(diào)整建筑活動中個體利益與社會利益沖突,維護社會公共利益和建筑市場經(jīng)濟秩序。
(一)關于合同效力問題
30.要依法維護通過招投標所簽訂的中標合同的法律效力。當事人違反工程建設強制性標準,任意壓縮合理工期、降低工程質(zhì)量標準的約定,應認定無效。對于約定無效后的工程價款結(jié)算,應依據(jù)建設工程施工合同司法解釋的相關規(guī)定處理。
(二)關于工程價款問題
31.招標人和中標人另行簽訂改變工期、工程價款、工程項目性質(zhì)等影響中標結(jié)果實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議,導致合同雙方當事人就實質(zhì)性內(nèi)容享有的權利義務發(fā)生較大變化的,應認定為變更中標合同實質(zhì)性內(nèi)容。
(三)關于承包人停(窩)工損失的賠償問題
32.因發(fā)包人未按照約定提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,隱蔽工程在隱蔽之前,承包人已通知發(fā)包人檢查,發(fā)包人未及時檢查等原因致使工程中途停、緩建,發(fā)包人應當賠償因此給承包人造成的停(窩)工損失,包括停(窩)工人員人工費、機械設備窩工費和因窩工造成設備租賃費用等停(窩)工損失。
(四)關于不履行協(xié)作義務的責任問題
33.發(fā)包人不履行告知變更后的施工方案、施工技術交底、完善施工條件等協(xié)作義務,致使承包人停(窩)工,以至難以完成工程項目建設的,承包人催告在合理期限內(nèi)履行,發(fā)包人逾期仍不履行的,人民法院視違約情節(jié),可以依據(jù)合同法第二百五十九條、第二百八十三條規(guī)定裁判順延工期,并有權要求賠償停(窩)工損失。
34.承包人不履行配合工程檔案備案、開具發(fā)票等協(xié)作義務的,人民法院視違約情節(jié),可以依據(jù)合同法第六十條、第一百零七條規(guī)定,判令承包人限期履行、賠償損失等。
八、關于民事審判程序
程序公正是司法公正的重要內(nèi)容。人民群眾和社會各界對于司法公正的認知和感受,很大程度上來源于其所參與的訴訟活動。要繼續(xù)嚴格貫徹執(zhí)行民事訴訟法及其司法解釋,進一步強化民事審判程序意識,確保程序公正。
(一)關于鑒定問題
35.當事人對鑒定人作出的鑒定意見的一部分提出異議并申請重新鑒定的,應當著重審查異議是否成立;如異議成立,原則上僅針對異議部分重新鑒定或者補充鑒定,并盡量縮減鑒定的范圍和次數(shù)。
(二)關于訴訟代理人資格問題
36.以當事人的工作人員身份參加訴訟活動,應當按照《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第八十六條的規(guī)定,至少應當提交以下證據(jù)之一加以證明:
(1)繳納社保記錄憑證;
(2)領取工資憑證;
(3)其他能夠證明其為當事人工作人員身份的證據(jù)。
第八次全國法院民事商事審判工作會議針對新情況、新問題,在法律與司法解釋尚未明確規(guī)定的情況下,就民事審判中的熱點難點問題提出處理意見,對于及時滿足民事審判實踐需求,切實統(tǒng)一裁判思路、標準和尺度,有效化解各類矛盾糾紛,具有重要指導意義。對于紀要規(guī)定的有關問題,在充分積累經(jīng)驗并被證明切實可行時,最高人民法院將及時制定相關司法解釋。各級人民法院要緊密*同志的,牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,充分發(fā)揮審判職能,為全面推進“十三五”規(guī)劃提供有力司法保障,為如期實現(xiàn)全面建成小康社會作出更大貢獻。